3300字装饰工程施工合同范文111字老年公寓装饰工程施工合同范文发包单位：施工单位：就百花桥老年公寓装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：百花桥老年公寓二、工程下面是小编为大家整理的3300字装饰工程施工合同范本,菁华2篇,供大家参考。
3300字装饰工程施工合同范文1
11字老年公寓装饰工程施工合同范文
发包单位： 施工单位： 就百花桥老年公寓装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：百花桥老年公寓二、工程地点：龙洞堡百花桥三、工程项目内容：百花桥老年公寓装饰工程四、工程期限 本工程自______年_____月____日至______年____月___日完工。五、工程造价为人民币：___________，大写： ，（注：此报价不含发票）。六、付款方式 开工后，甲方按工程水、电、砖、瓷粉进度支付每项工程款， （以预算书单价为标准，如有变更甲乙双方共同协商，协商后以变更单为准）。七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购部份材料，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，甲方提供的材料必须配合乙方的施工时间，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工 1．乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2．乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细。3．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4．乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造*身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5．如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量 1．本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4、如甲方提供的材料出现质量问题，一切后果由甲方负责。5．装饰工程质量保修一年。十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙双方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位（盖章）：________ 乙方单位（盖章）：________代表人：__________________ 乙方单位（盖章）：________
日期：____________________签订合同地点：____________
3300字装饰工程施工合同范文2
吊顶装饰工程施工合同发包方(甲方)： 承包方(乙方): 依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公*、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。一、工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程二、工程地点：花 间 路三、工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星维修。四、施工工期：2xx年7月21日-----2xx年8月18日五、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。六、工程承包价及决算方式1、吕方通吊顶施工包干单价为11元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡。2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。 3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。七、工程价款支付方式1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万；2、第二批吕方通（教学楼三、四层）进场后付1万；3、第三批吕方通（办公楼）进场后付8万；4、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的95%；5、剩余5%，做为工程质量保证金。保质期满之日起3日内甲方一次无息支付给乙方。八、工程质量及质保期1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB5325-2xx的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的，由乙方负责赔偿。2、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。 发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的2%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。3、检查和返工承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。4、工程质保期为12个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。九、甲方工作1、甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。2、甲方有偿提供水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。十、乙方工作1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清。2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，推荐访问:
